“在建设工程的施工合同中,承发包双方共同约定,承包人应当履行完施工任务的时间段,叫做工程工期。” 南京建设工程律师-徐义明律师首先明确了工程工期的含义,对于承包人来说,“工期”是乙方的义务,对于发包人来说,则是甲方的权利。
南京建设工程律师-徐义明律师:建筑工程施工在履行合同过程中,由于发包人的下列原因造成工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期和(或)增加费用,并支付合理利润:
(1) 增加合同工作内容;
(2) 改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性;
(3) 发包人迟延提供材料、工程设备或变更交货地点;
(4) 因发包人原因导致的暂停施工;
(5) 提供图纸延误;
(6) 未按合同约定及时支付预付款、进度款;
(7) 发包人造成工期延误的其他原因。
(8) 由于出现《专用合同条款》约定的异常恶劣气候导致工期延误的,承包人有权要求发包人延长工期。
南京建设工程律师-徐义明律师强调,合同工期应与建设工程施工合同履行期限相区分,合同履行期限是从合同生效到合同权利义务终止的时间,包括开工前的准备阶段及竣工结算时间和保修期。(吕飞律师)承发包双方约定的合同工期是否合理,会影响承包工程质量的好坏,因此不能盲目压缩工期赶进度,应按进度计划实施,保证工程质量。
承包人应按照合同约定和通知的开始工作日期准时开工,按时竣工。
由于建设工程往往时间线长,期间可能会出现各种各样的变故,根据法律规定,承包方可以根据相应情况提出履约抗辩。当出现自然灾害、社会异常事件等不可抗力时,可以不承担民事责任;当出现无法预见、不属于商业风险的重大变化的“情势变更”情况时,当事人双方可以重新协商,在合同期限内协商不成的,可以请求法院或仲裁机构变更或者解除合同。
买卖合同违约找律师,合同违约后,如何主张损害赔偿与违约金的关系
在合同一方当事人违约导致合同解除情况下,依据《民法典》第577条及第585条的规定,可能同时产生损害赔偿请求权与违约金请求权。可见,守约方对于违约金请求权和... 时间:2022-12-12杀人之后找哪个律师,被告人屠某
邢某涉嫌故意杀人罪一案,颜世军律师为其辩护,未变更罪名从轻宣判律师作出紧扣人心而机智灵敏的终结辩论的要点所在,他的辩论呼唤着陪审团的理智,震颤着他们的心... 时间:2022-12-12浦东找经济纠纷律师找谁,浦东找经济纠纷律师找谁啊
榜样,是一本书,为我们指点迷津榜样,是一盏灯,为我们照亮前路榜样的力量激励人心、催人奋进榜样,就在我们身边向上海司法行政系统的“榜样”致敬浦东新区司法... 时间:2022-12-12网上可以在哪里找律师,在哪儿可以找律师
在电商平台购物,在二手平台交易产生的纠纷,或者是社交媒体上的名誉权纠纷,比如在之前一篇推送《吵个架会被人告吗?》。电商平台上的纠纷如果是企业店铺还好,... 时间:2022-12-12找律师朋友教程,杨矿生律师简介
编者按:与案件当事人一方的沟通是律师的日常工作之一,当事人及其家属除了直接和律师沟通以外,也可能会通过“中间人”先和律师间接沟通。律师能否有效与中间人... 时间:2022-12-12