案例
基本案情
2015年12月10日,原告张某与被告某房产公司签订一份《商品房(预)销售合同》,约定由原告购买被告开发的某市 某区某路33号某小区18号3307室;建筑面积95.22平方米,房屋总价485527元;房屋交付必须取得勘探单位、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位联合验收合格的工程竣工验收报告或等同效力的验收文件,房屋交付时间为2016年8月28日前;如被告未按期交房,应当向原告支付违约金,违约金按已付房款日万分之零点五计算,逾期超过90天,自第91天起至交房之日,按日万分之一计算违约金等。合同签订后,原告依约支付了购房款。本案所涉房屋所在的18号栋楼房于2016年5月25日经建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位五方验收合格。2016年9月26日,原告去验房时,发现房屋书房和次卧窗边漏水,厨房烟道有水印遂未予收房。此后,原告多次通过物业公司向被告提出维修的请求。被告多次对原告的房屋渗水问题进行了维修。几经修缮,直至2019年3月15日原告房屋渗水问题才得以解决后,原告张某才与被告办理了收房手续。原告以案涉房屋延期交房,并且维修期间导致其产生了租房损失向一审法院提起诉讼,请求法院求判令:1、被告向原告支付逾期交房违约金45154元;2、被告赔偿原告经济损失71950元;3、被告承担本案诉讼费。
本案焦点问题
本案系商品房销售合同纠纷。本案争议焦点为:一、案涉房屋是否符合交房条件;二、如符合交房条件,某房产公司是否应该承担修复期间张某的租房损失。
关于争议焦点一:根据《中华人民共和国合同法》第二百七十九条第二款规定:“建设工程竣工验收合格后,方可交付使用;未经验收或者验收不合格的,不得交付使用。”本案中,双方签订的《商品房(预)销售合同》约定的交房条件为房屋经勘探单位、设计单位、建设单位、施工单位、监理单位联合验收合格。该约定并不违反法律强制性规定,合法有效,双方均应遵守。某房产公司在合同约定的交房日期(2016年8月28日)前已完成“五方”验收,取得“五方”验收合格报告,符合合同约定的交房条件。张某以房屋存在漏水、渗水等质量瑕疵拒绝收房,并不适当,张某主张某房产公司承担逾期交房违约金,没有事实和法律依据。
关于争议焦点二:根据《最高人民法院关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十三条规定:“因房屋质量问题严重影响正常居住使用,买受人请求解除合同和赔偿损失的,应予支持。交付使用的房屋存在质量问题,在保修期内,出卖人应当承担修复责任;出卖人拒绝修复或者在合理期限内拖延修复的,买受人可以自行或者委托他人修复。修复费用及修复期间造成的其他损失由出卖人承担。”本案中,某房产公司交付的房屋确实存在漏水、渗水等质量瑕疵,某房产公司应承担修复责任。根据张某提供的证据证明,案涉房屋直到2019年3月15日才修复完成,某房产公司应承担修复期间(2016年8月28日至2019年3月15日)张某的损失。因张某提供此期间的租房损失的证据不充分,法院判决酌情参照案涉《商品房(预)销售合同》关于延期交房的约定,按日万分之一计算此修复期间的损失,并无不当。
律师分析
本案双方签订的《商品房(预)销售合同》明确约定了房屋交付条件,涉案房屋也已经在合同约定的交房期内具备了交付条件,但房屋在交付时间届至时存在质量瑕疵,故法院判令开发商承担了一定的逾期交付违约责任。
本案购房者提供了证据证明了开发商存在怠于履行维修责任的义务,但未提供证据证明其在开发商逾期交房期间,其租房的证据,因此,其主张的租金损失,法院未予支持。
本案开发商未提供证据证明其不存在违约行为。因此,法院判令其承担了逾期交房的违约责任。周律师建议,开发商交房前对所交付房屋应及时检查,发现质量问题及时维修,确保交付时不存在质量问题,同时应保存好其交房时要求购房者签收的书面记录,以证明其不存在逾期交房行为,从而减轻或避免违约责任。
供稿:周丹
往期回顾
Review of previous periods
●【云德活动】以服务为中心,互联合力┃云德(深圳)律师事务所被授予西安市人民政府驻深圳办事处法律服务指定单位
●【云德资讯】新春致辞 | 2022 保持热爱 共赴山海
●【云德资讯】全国唯一入选|云德律所入选2020年度中国高等教育博览会“校企合作 双百计划”典型案例
●【云德欢庆新春(二)】决战决胜 笃定前行 | 2022云德网络春晚开启新年序章
●【云德资讯】热烈祝贺云德律所专家教授律师姬亚平院长和云德汉中所主任栗永喆受聘为汉中市人民政府常年法律顾问
●【云德资讯】西安市破产管理人协会成立!云德律所成为西安市破产管理人协会单位会员、我所胡小青律师、赵晓川律师成为协会个人会员!
●【云德资讯】云德律所再度入围陕西省省级单位法律定点服务供应商
走进云德
云德律师事务所
地址:西安市雁塔区曲江智慧大厦、文化创意大厦
云德(北京)律师事务所
地址:北京市海淀区学院路科大天工大厦
云德(上海)律师事务所
地址:上海市浦东新区申港大道临港金融大厦
云德(成都)律师事务所
地址:成都市高新区天府大道北段新世纪环球中心
云德(南京)律师事务所
地址:南京市鼓楼区郑和中路18号中海广场A座4层
云德(郑州)律师事务所
地址:郑州市绿地中心千玺广场
云德(深圳)律师事务所
地址:深圳市南山区南头街道北环大道豪方天际广场
云德(乌鲁木齐)律师事务所
地址:乌鲁木齐市水磨沟区绿地中心智海大厦10层
云德(汉中)律师事务所
地址:汉中市汉台区西一环汉府公馆旺座国际A座
云德(西咸新区)律师事务所
地址:西安市西咸新区沣东新城沣东i立方
云德(贵阳)律师事务所
地址:贵阳市观山湖区富力中心
云德(国际港务区)律师事务所
地址:西安国际港务区港务大道物联网应用中心
云德(渭南)律师事务所
地址:渭南市高新区东风街西段28号颐和文轩
云德(喀什)律师事务所
地址:喀什市总部八路兵团大厦1904号
当事人要找律师麻烦怎么办,当事人要找律师麻烦怎么办呢
庭审到底重不重要,现在很多“大律师”都不亲自出庭,而是由年轻律师代之,是不是出庭对胜诉没有太大影响?(第七问)答:庭审当然重要,不能因为年轻律师出庭就... 时间:2022-12-12成都房产纠纷找律师咨询,部分产权人签出售房合同纠纷案例
案例基本案情2015年12月10日,原告张某与被告某房产公司签订一份《商品房(预)销售合同》,约定由原告购买被告开发的某市 某区某路33号某小区18号3307室;建筑面... 时间:2022-12-12上海市可靠的工伤赔偿律师哪里找,上海工伤赔偿律师咨询
钟小妮律师,中国法学会会员,专注帮助当事人追索劳动报酬,工伤赔偿及交通事故赔偿;对宅基地房屋动拆迁、公房动拆迁补偿政策理解透彻并帮助当事人成功冻结并执... 时间:2022-12-12天津找比较好的刑事辩护律师推荐,尚权刑事辩护指引
第十六届尚权刑事辩护论坛定于2022年11月6日在北京举办,主题为“新时代刑事辩护制度:挑战与展望”,由北京市尚权律师事务所与中国政法大学国家法律援助研究院联... 时间:2022-12-12在职医生可以找律师兼职吗,体制内医生可以兼职吗
就目前实际情况来看,对于多点执业,许多医生表现得顾虑重重,但在大势面前,一切的阻力都无非是螳臂当车罢了。就目前现状而言,医生做专业相关的兼职有以下几种... 时间:2022-12-12