--疫情爆发,我也不知道什么时候可以交房?--都说疫情影响,不要催--不要催,嘟嘟嘟……逾期交房,业主心烦,个别销售人员不耐烦。那么问题来了。 • 疫情是否可以作为开发商逾期交房的“免死金牌”? • 能否无视疫情,按照合同约定时间主张交房? • 疫情影响正常施工的时间如何确定?
案情回顾
2019年4月2日,业主邱某某与开发商湛江某某有限公司签订《商品房买卖合同》,邱某某购买该公司某一楼盘商品房,总价款945742元,合同约定2020年12月30日前交房。合同签订后,业主邱某某支付全部购房款。交房时间届满后,开发商某某公司未按约定交房。业主邱某某称多次致电给当时的销售人员,销售人员开始是说疫情影响,无法按期交房,至于什么时候交房也不知道,后来销售人员不耐烦挂电话。业主邱某某表示:“自己花钱买房,合同写的清清楚楚,现在连个明确答复都没有,对方态度还不好。特别气恼,特别心烦。”为了维权,业主邱某某将开发商告上法院,请求判决按照合同约定交房时间,逾期交房支付违约金。而开发商答辩称:“销售人员态度不好予以道歉,属于管理不当问题。但是逾期交房是由于疫情影响,属于不可抗力,依法不承担违约责任”。在诉讼中,业主邱某某接受收房(2021年7月18日)。一审法院判决开发商向业主支付违约金26102.48元,双方不服一审判决均上诉。二审维持原判,驳回双方上诉请求。
法院裁判要旨
疫情作为全球性公共卫生事件,属于不可抗力。但是疫情影响根据时间和国家的防控措施的不同,对房地产行业影响不同。武汉因爆发新型冠状病毒感染肺炎而封城,广东省于2020年1月23日启动全省重大突发公共卫生实施一级响应。2020年5月9日,广东省将新型冠状病毒疫情重大突发公共卫生时间调整为三级响应,相关部门相继发出在防控同时做好复工复产工作的相关通知。一二审法院均酌情认定2020年1月23日至2020年5月8日共107天为疫情影响的起止时间,免除107天的逾期交房违约责任。但超出之外的逾期交房时间,开发商必须支付违约金。
梁南波律师点评
在疫情尚未爆发约定交房时间的案例,可引用以上两级法院认定2020年1月23日至2020年5月8日的免责时间。当然疫情影响并非作为开发商逾期交房挡箭牌,除以上免责时间外需按照合同约定承担违约责任。
湛江找有名的合同违约案律师,以案释法:疫情影响,逾期交房,业主和开发商如何处理逾期问题?
--疫情爆发,我也不知道什么时候可以交房?--都说疫情影响,不要催--不要催,嘟嘟嘟……逾期交房,业主心烦,个别销售人员不耐烦。那么问题来了。 • 疫情是否可... 时间:2022-12-11纽约收到ticket找律师,洛杉矶自驾旅游,收到罚单该怎么办?美国自驾罚单紧急处理手册
美国自驾 | 罚单处理手册如今,越来越多的小伙伴更偏爱自驾出行,不仅线路更加自由,而且更省时省力。如果你有自驾游美国的打算,那么这篇文章于你而言一定非常实... 时间:2022-12-11法院不经律师找原告,法院不经律师找原告怎么办
很多人都觉得去法院起诉是一件很繁琐的事情,门槛也比较高,然而起诉并没有金额限制,只要你想要起诉,收集好材料就可以申请。而且打官司并非必定要请律师,像民... 时间:2022-12-11云南普洱市刑事辩护律师哪里找,普洱刑事案件最好的辩护律师
5月6日,一起非法持有枪支罪被普洱市澜沧县人民检察院提起公诉。法院当庭宣判,对被告人罗某某以非法持有枪支罪判处有期徒刑二年,涉案2支射钉枪依法予以没收。由... 时间:2022-12-11找律师咨询费用标准,律师咨询就要收费么
一、如果你和律师是至亲,基本可以不用给,就算你给,律师也不一定会要,律师会因为血缘和亲属关系对你尽心尽力地提供服务。中国是一个人情社会,家族观念经过几... 时间:2022-12-11