我们知道工期对建筑工程非常重要,拖延工期不仅对发包人有影响,对承包人也会有所影响,工期拖延是要付出代价的,要赔偿相应的费用,那么工期拖延索赔事项有哪些?下面由余立宁律师为您解答,希望对您有帮助。
工期,是建筑工程的核心问题之一,可以讲没有不重工期的建筑工程,任何建设单位及施工企业,在签订建筑工程合同前,都会对工期进行约定。但在实际施工中,导致工期拖延的情况很多,可以预见的不可预见的都有,如建设单位拖欠工程款、大暴雨等导致工期拖欠。一旦出现拖延,就会造成损失,谈不拢时就会出现纠纷。就会要求索赔。
在建筑工程中,因发包人原因导致工期拖延的,承包人是可以要求赔偿损失的。但承包人要是不清楚可以要求赔偿哪些费用的话,就可能会出现少索赔、漏索赔的现象,导致自身损失得不到应有的赔偿。
工期延误承包人可以索赔的费用
因发包人原因,如拖欠进度款、没有按时提供原材料等导致工期延误的,承包人可以要求赔偿。
根据合同法规定,因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的,发包人应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。通常具体而言,承包人都可以要求赔偿以下费用:
1、人工费损失。如停工、窝工的工人工资;工人低生产效率的损失;膳食补贴、工器具费用、各种管理费等相关人工费用损失。
2、材料费损失。诸如由于工期拖延,材料价格上涨带来的差价损失等。
3、机械费损失。由于工期拖延导致相关机械停工带来的损失,转移搬运带来的损失等相关费用。
4、工地管理费。诸如由工期拖延产生的工地管理人员的工资等。
5、物价上涨的产生的差价费用。诸如工人工资上涨、机械租赁费用上涨、材料费用上涨等。
以上知识就是相关法律问题的解答,这些费用有单据的凭单据索偿,无单据应依法按公平合理的方式索偿,如委托物价局鉴定价格,委托专业建筑工程律师介入协助计算索赔等。若承包人没有证据证明自身损失,或申请司法鉴定亦无法确定具体损失的,发包人可以不赔或适当赔偿少部分费用。如果您还有其他法律问题,欢迎来咨询。
非诉律师需要找案源吗,刑事诉讼法 辩护
前言美国为了充分的保障被告人的诉讼权利,有一项“无效辩护制度”,所谓无效辩护指的是律师不尽职、不尽责并造成一定消极后果的辩护活动,这种无效辩护通常会导... 时间:2022-12-03自建房工期律师怎么找,工期拖延的费用索赔
我们知道工期对建筑工程非常重要,拖延工期不仅对发包人有影响,对承包人也会有所影响,工期拖延是要付出代价的,要赔偿相应的费用,那么工期拖延索赔事项有哪些... 时间:2022-12-03郑州找律师贵么,在郑州找个律师多少钱
交通事故发生后,可以聘请律师来处理相关事宜,在很大程度上保护自己的合法权益不受侵害,得到应有的赔偿。那么找专业打交通事故的律师是怎么收费的?下文由河南... 时间:2022-12-03二手房怎么找律师,二手房买卖纠纷有哪些,如何应对呢
随着二手房市场的火热,随之而来的却是围绕二手房买卖合同产生的一系列纠纷。因为二手房的特殊性质,对处理二手房买卖合同纠纷与处理一般的商品房不同,那么... 时间:2022-12-03盗窃找律师怎么收费,2022最新偷窃罪的量刑标准是怎样的呢
一、最新偷窃罪量刑标准是怎么样的: 1、个人盗窃公私财物“数额较大”,以一千至三千元为起点。处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。 ... 时间:2022-12-03